설비공사 도급계약서

y

---

설비공사 도급인 □□(이하 □갑□이라 칭한다)와 설비공사 전문업체 □□(이하 □을□이라 칭한다)는 상호간에 다음과 같이 설비공사 계약을 체결한다.

제 1 조【 목  적 】

본 계약은 □갑□이 건축중인 건물에 대한 설비공사를 □을□에게 맡기고 이와 관련된 권리의무 사항을 규율함을 목적으로 한다.

제 2 조【 공사내용 】

□을□은 다음 각호의 설비공사를 수행한다.

1. 냉, 난방 시공

2. 전기 시공

3. 가스 시공

4. 수도 및 욕실 시공

제 3 조【 공사금액 】

총액 일금               원정  (\               ) (VAT 별도)

1. 선급금(30%) : 일금               원정  (\               ) - 계약 체결 시

2. 중도금(40%) : 일금               원정  (\               ) - 공사 진행 50% 시

3. 잔  금(30%) : 일금               원정  (\               ) - 공사 후 7일 이내

제 4 조【 이행보증금 】

1. □을□은 본 계약의 총 도급액의 10%에 해당하는 금액에 상당하는 보증보험증서를 □갑□에게 이행보증금으로 제출한다.

2. 제1항의 이행보증금은 공사가 하자없이 완료되어 검사를 종료한 경우 □을□에게 반환한다.

제 5 조【 공사기간 】

20  년   월   일부터 20  년   월   일까지

제 6 조【 기간연장 】

1. □을□이 본 계약의 기한 내에 공사를 완성하지 못한 때에는 1일마다 총계약금액의1,000분지 3에 해당하는 지체 배상금을 변상하여야 한다. 다만, 불가항력적 사유로

□갑□이 연기의 허가를 한때에는 그러하지 아니하다.

2. 지체 배상금은 □을□에게 지급될 공사비 또는 기타 □을□이 제출한 보증보험과 같은 예치금에서 우선하여 공제한다.

제 7 조【 준  공 】

1. □을□이 공사를 완성한 때에는 □갑□에게 준공신고를 하고 □갑□이 지정한 검사자의 검사를 받아야 한다.

2. 제1항의 준공에 있어서 관련 행정청의 허가나 검사가 필요한 경우 □을□이 이를 대행하여 관련승인을 받아야 하며, 승인을 받지 못한 경우 해당 하자에 대해 □을□이 책임지고 재시공하여야 한다.

3. 공사완공 후 성공적 준공이 있을 시 □을□은 즉시 관련 공사시설, 잉여자재, 폐물 및 가설물을 철거하여 현장을 정리정돈 하여야 한다.

제 8 조【 하자담보책임 】

□을□은 준공검사 후 잔금의 청구 이전에 공사 금액의 10%에 해당하는 하자이행 보증보험증권을 □갑□에게 제출한다.

제 9 조【 해  지 】

1. □을□이 공사와 관련된 □갑□의 정당한 지시에 응하지 않거나, 객관적으로 보아 불성실한 시공을 하는 경우 □갑□은 시정을 최고하고 이에도 불구하고 □을□이 시정하지 아니할 시 계약을 해지할 수 있다.

2. 제1항의 경우 □갑□은 □을□이 시공한 부분에 대한 공사비 지급을 하며 다만, 하자로 인한 부분의 하자보완에 필요한 관련된 비용을 공제하고 지급한다.

제10조【 분쟁해결 】

1. 본 계약과 관련하여 양 당사자간의 분쟁이 발생한 경우, 원칙적으로 □갑□과 □을□ 상호간의 합의에 의해 해결한다.

2. 제1항에도 불구하고 분쟁이 해결되지 않을 경우 □갑□의 주소지 관할 지방법원을 그 관할로 하여 재판함으로써 해결한다.

제11조【 특약사항 】

상기 계약 일반사항 이외에 아래 내용을 특약사항으로 정하며, 일반사항과 특약사항이 상충되는 경우에는 특약사항을 우선하여 적용하도록 한다.

1.

2.

3.

제12조【 기타사항 】

1. 계약의 당사자는 본 계약의 내용을 신의성실에 의거하여 준수하여야 한다.

2. 계약 기간 중 계약의 변경은 당사자의 서면 합의에 의해서만 변경될 수 있으며 서면날인 된 문서를 본 계약서의 말미에 첨부한다.

3. 본 계약서에서 명시되지 않은 부분에 대하여는 관련 법규 및 상관습에 따르기로 한다.

위와 같이 본 계약이 유효하게 성립하였음을 각 당사자는 증명하면서 본 계약서 2통을 작성하여, 각각 서명(또는 기명)날인 후 □갑□과 □을□이 각각 1통씩을 보관한다.

계약일자 : 20  년   월   일

(갑)	주 소 :
	회 사 명 :
	대 표 자 :	□ □ □ (인)
	연 락 처 :
(을)	주 소 :
	회 사 명 :
	대 표 자 :	□ □ □ (인)
	연 락 처 :