시설 공사계약서-----------------------

y

---

□□□ ( 이하 □갑□이라 한다)와 □□□( 이하 □을□이라 한다)는 시설공사계약에 대해 아래와 같이 계약을 체결한다.

제 1 조【 공사명 】

□□

제 2 조【 공사금액 】

□□□원

제 3 조【 공사기간 】

20  년   월   일부터 20  년   월   일 까지

제 4 조【 대금지불 조건 】

1. 계 약 금(□%) : 일금               원정  (\               )

2. 중 도 금(□%) : 일금               원정  (\               )

3. 잔    금(□%) : 일금               원정  (\               )

제 5 조【 이행보증 】

□을□은 본 계약을 성실히 이행하기 위하여 공사금액의 □%에 해당하는 금액을 계약 이행 보증보험으로 □갑□에게 공사완료시까지 예치시킨다.

제 6 조【 도면승인 】

□을□은 본 계약 체결 후 □일 이내에 당사에서 제시한 공사 시방서 문서 또는 구두로 제시한 내용에 의거 공사 시 공사 도면을 작성하여 □갑□의 시행 부서 승인을 득한 후 시공한다.

제 7 조【 재  료 】

본 공사에 소요되는 기자재 일체는 공사 시방서에 특별히 명시하지 않는 부분에 대하여는 K.S 규격품을 사용하며 해당 기자재에 K.S 인정제도가 없을시는 시중 최상품으로 하되 □갑□의 시행부서의 검사를 받아야 하며 중고가 아닌 신품을 사용하여야 한다.

제 8 조【 사양변경 】

1. 본 공사의 시공중이라도 □갑□이 필요하다고 인정할시는 사양의 일부를 변경할 수 있으며 이에 따른 공사기간 연장 및 공사금액의 증감이 필요한 경우 □갑□,□을□ 쌍방이 합의하여 결정하되 경미한 사항은 □을□의 부담으로 한다.

2. 시공 중 □을□ 측에서 야기되는 일체의 사양 변경에 대하여는 □갑□의 감독자의 사전 서면 승인을 득한 후 시행한다.

제 9 조【 하도급 사항 】

□을□은 본 공사의 일부를 제3자에게 하도급할 경우에는 사전에 □갑□의 승인을 받아야 한다.

제10조【 부적합한 공사 】

□갑□은 승인도면과 공사 시방서에 일치하지 아니한 부분에 대하여는 □을□에게 시정 명령을 내릴수 있으며 □을□은 지체 없이 이에 응하여야 한다.

이 경우 □을□은 공사금액의 증액 또는 공사의 연장을 요구할 수 없다.

제11조【 안전관계 】

□갑□은 □을□이 공사중 발생하는 □을□의 종업원의 재해나 상해에 대하여 치료비나 기타 여하한 명목의 손해배상 청구도 책임지지 아니하며, 민·형사상의 책임 또는 □을□이 진다.

제12조【 하자관계 】

1. □을□은 공사 완료 후 1년 이내에 발생하는 모든 하자에 대하여는 즉시 무료 보수 또는 재시공하여야 한다.

2. □을□은 공사 완료후 검사 후 하자 보증금조로 총 공사금액의 100%에 해당하는 하자 보증보험증권을 에게 1년간 예치시킨다.

3. 하자 발생시 □을□이 즉시 처리하지 않는 경우 전기 2항의 하자 보증예치금을 □갑□의 임의로 처리할 수 있으며 전기 1항의 규정을 이행치 않을 때는 □갑□은 □을□이 부담할 제손실금을 하자 보증금으로 충당 제3자에게 위촉하여 보안 시공케 할 수 있으며, 제 2항의 하자보증금으로 보완 공사비가 부족될시는 □을□로부터 추징한다.

제13조【 계약의 해제권 】

1. □갑□은 하기의 경우 하시라도 □갑□의 임으로 계약을 해제할 수 있다.

1) 공사승인도 또는 시방서에 적합하지 아니하거나 사용이 불하한 때

2) □을□이 본 계약을 이행할 수 없다고 □갑□이 판단될 겨우

3) 기타 □갑□이 본 계약의 어느 한 조항이라도 위반 또는 불이행하였을 때

4) 전항에 의거 □갑□이 본 계약을 해제하였을 경우 □을□은 이의를 제기하거나 손해배상을 청구할 수 없다.

제14조【 지체상환금 】

□을□이 본 공사기간내에 완성하지 못할 때는 그 익일부터 계산하여 완공할 때까지 매일 계약금의 3/1000에 해당하는 지체상환금을 지불해야 한다.

제15조【 허가승인 및 검사 】

□을□은 관계 당국의 허가승인 및 검사를 요하는 사항은 책임지고 대행하여야 한다.

제16조【 해  석 】

계약서 및 유첨되는 시방서, 도면, 합의서, 각서 등 제반서류의 해석에 이전이 있을시는 □갑□의 해석하는 바에 따른다.

제17조【 특약사항 】

상기 계약 일반사항 이외에 아래 내용을 특약사항으로 정하며, 일반사항과 특약사항이 상충되는 경우에는 특약사항을 우선하여 적용하도록 한다.

1.

2.

3.

제18조【 기  타 】-----------------

1. □을□은 □갑□으로부터 입수된 기술자료 도면 기타정보를 본 계약의 목적 외에 타목적으로 유용하지 못한다.

2. 본 계약에 관하여 소송이 발생할 경우 □갑□의 본사 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

3. 본 계약에 명시하지 않은 사항은 일반상관례에 준하여 □갑□의 해석하는 바에 따른다

상기와 같이 계약하며 본 계약을 입증하기 위하여 계약서 2통을 작성하고 □갑□,□을□ 쌍방이 서명 날인 후 각각 1부씩 보관한다.

계약일자 : 20  년   월   일

(갑)	주 소 :
	회 사 명 :
	대 표 자 :	□ □ □ (인)
	연 락 처 :
(을)	주 소 :
	회 사 명 :
	대 표 자 :	□ □ □ (인)
	연 락 처 :