공  사  도  급  계  약  서

발주자          (이하 갑이라 한다)와 도급자         (이하 을이라 한다)는 이 계약서와 첨부표   매, 사양서    책에 의거 도급계약을 체결한다.

1.	공사명

2.	공사장

3.	공  기    착수      년      월            일

완성      년      월            일

4.	도급금액  금                             원

5.	지불방법  □ 공사에 착수했을 때 1/3

□ 기초공사를 완성했을 때 1/4

□ 공사를 완공하여 그 목적물의 인도를 완료 했을 때 잔액

제 1조 (도급자)

을은 이 공사의 도면 및 사양서에 대하여 상기 도급금액과 상기 기간 내에 공사를 완료하여야 한다.

제 2조 (권리의무의 승계 등)

당사자는 상대방의 서면에 의한 승낙을 얻지 않는 한 이 계약으로 발생하는 자기의 권리의무를 제3자에게 승계할 수 없다.

또한 계약의 목적물, 공사장에 반입하여 검사가 완료된 공사재료 등을 매각, 대여, 저당권 기타 담보의 목적으로 공할 수 없다.

제 3조 (공사의 변경)

갑은 필요에 따라 공사의 추가 또는 변경, 일시 중지 등을 할 수 있다.

또한 을은 불가항력 또는 정당한 이유가 있을 경우 신속하게 그 사유를 표시하여 공기의 연장을 요구할 수가 있다. 이 경우 도급금액, 공기의 변경 등을 필요로 하는 때에는 갑과 을이 협의하여 결정한다.

제 4조 (도급금액의 변경)

본 공사의 기간 내에 조세, 물가, 임금 등의 변경에 의해 현저히 도급금액이 부적당하다고 인정될 때에는 당사자는 도급금액의 변경을 요구 할 수 있다.

제 5조 (손해의 부담)

공사시공으로 인해 제3자에게 손해나 분쟁이 발생한 경우에는 을이 그 처리와 해결을 하여야 한다.

또한 계약의 목적물, 검사가 완료된 공사재료 기타 시공 일반에 대해서 공사를 완공하여 인도할 때까지 발생하는 손해는 을의 부담으로 한다.

다만, 이 경우 갑의 책임에 귀속하는 사유로 인한 경우에는 그러하지 아니하다.

제 6조 (위험부담)

천재(지진, 비, 풍수해,화재 등) 기타 불가항력에 의해 공사의 기성부분 또는 공사현장에 반입한 검사완료 공사재료에 대해서 손해가 발생한 때에는 을은 그 사실이 발생한 후 신속하게 그 상황을 갑에게 통지하여야 한다.

이러한 손해의 발생에 대해서 을이 선량한 관리자의 주의의무를 다 하였다고 인정되는 때에는 그 손해액 중 도급금액의   분의    을 초과하는 것에 대하여는 그 초과액을 갑이 부담한다.

이 경우 화재보험금 등 손해를 보전할 것이 있는 경우에는 그들 금액을 공제한 금액으로 하되 그 산정은 갑과 을이 협의하여 정한다.

제 7조 (해제권)

갑은 공사 중 필요에 의해 계약을 해제할 수 있다. 갑은 이에 따라 발생한 을 및 병의 손해를 보상한다.

또한 을은 갑이 전도금, 기성고 지급액의 지급을 지체하여 상당한 기간을 정하여 최고하였음에도 불구하고 지불을 하지 않을 경우에는 공사를 중지할 수 있다. 이 경우 공사의 기성고 부분은 갑의 소유로 하고 갑과 을의 협의 하에 정산한다.

제 8조 (합의 관할)

본 계약에 관한 분쟁에 대해서는    지방법원을 제1심 관할법원으로 한다.

제 9조 (부칙)

이 계약서에 정하지 않은 사항에 대해서는 필요에 따라 갑과 을이 협의하여 정하는 것으로 한다.

상기 계약을 증명하기 위하여 본 계약서 2통을 작성하고 각자 기명날인 한 후 각 1통씩 보관하기로 한다.

년       월            일

갑 (발주자)

주   소 :

상   호 :

사업자등록번호 :

대표자 성명 :                                 (인)

을 (도급자)

주   소 :

상   호 :

사업자등록번호 :

대표자 성명 :                                 (인)