시 설 공 사 계 약 서

=============================

(갑) 주  소 :

상  호 :

대표자 :

(을) 주  소 :

상  호 :

대표자 :

상기의 양 당사자를 각각 □갑□, □을□이라고 칭하고 다음과 같이 체결한다.

- 다	음 -

제1조 【공사명】

제2조 【공사금액】

년   월   일부터     년   월   일 까지

제3조 【공사기간】

년   월   일부터     년   월   일 까지

제4조 【대금지불 조건】

계 약 금(     %) : 일금	만원(｀	)

중 도 금(     %) : 일금	만원(｀	)

잔    금(     %) : 일금	만원(｀	)

제5조 【이행보증】

□을□은 본 계약을 성실히 이행하기 위하여 공사금액의 (     %)에 해당하는 금액을 계약 이행 보증보험으로 □갑□에게 공사완료시까지 예치시킨다.

제6조 【도면승인】

□을□은 본 계약 체결후     일 이내에 당사에서 제시한 공사 시방서 문서 또는 구두로 제시한 내용에 의거 공사시 공사 도면을 작성하여 □갑□의 시행 부서 승인을 득한후 시공한다.

제7조 【재  료】

본 공사에 소요되는 기자재 일체는 공사 시방서에 특별히 명시하지 않는 부분에 대하여는 K.S 규격품을 사용하며 해당 기자재에 K.S 인정제도가 없을시는 시중 최상품으로 하되 □갑□의 시행부서의 검사를 받아야 하며 중고가 아닌 신품을 사용하여야 한다.

제8조 【사양변경】

1. 본 공사의 시공중이라도 □갑□이 필요하다고 인정할시는 사양의 일부를 변경할 수 있  으며 이에 따른 공사기간 연장 및 공사금액의 증감이 필요한 경우 □갑□, □을□ 쌍방이  합의하여 결정하되 경미한 사항은 □을□의 부담으로 한다.

2. 시공중 □을□ 측에서 야기되는 일체의 사양 변경에 대하여는 □갑□의 감독자의 사전 서면 승인을 득한 후 시행한다.

제9조 【하도급 사항】

□을□은 본 공사의 일부를 제3자에게 하도급할 경우에는 사전에 □갑□의 승인을 받아야 한다.

제10조 【부적합한 공사】

□갑□은 승인도면과 공사 시방서에 일치하지 아니한 부분에 대하여는 □을□에게 시정 명령을 내릴수 있으며 □을□은 지체없이 이에 응하여야 한다.

이 경우 □을□은 공사금액의 증액 또는 공사의 연장을 요구할 수 없다.

제11조 【안전관계】

□갑□은 □을□이 공사중 발생하는 □을□의 종업원의 재해나 상해에 대하여 치료비나 기타 여하한 명목의 손해배상 청구도 책임지지 아니하며, 민·형사상의 책임 또는 □을□이 진다.

제12조 【하자관계】

1. □을□은 공사 완료후 1년 이내에 발생하는 모든 하자에 대하여는 즉시 무료 보수 또  는 재시공하여야 한다.

2. □을□은 공사 완료후 검사후 하자 보증금조로 총 공사금액의 100%에 해당하는 하자  보증보험증권을 에게 1년간 예치시킨다.

3. 하자 발생시 □을□이 즉시 처리하지 않는 경우 전기 2항의 하자 보증예치금을 □갑□의  임의로 처리할 수 있으며 전기 1항의 규정을 이행치 않을 때는 □갑□은 □을□이 부담할 제손실금을 하자 보증금으로 충당 제3자에게 위촉하여 보안 시공케 할 수 있으며, 제2 항의 하자보증금으로 보완 공사비가 부족될시는 □을□로부터 추징한다.

제13조 【계약의 해제권】

1. □갑□은 하기의 경우 하시라도 □갑□의 임으로 계약을 해제할수 있다.

(1) 공사승인도 또는 시방서에 적합하지 아니하거나 사용이 불하한 때

(2) □을□이 본 계약을 이행할 수 없다고 □갑□이 판단될 겨우

(3) 기타 □갑□이 본 계약의 어느 한 조항이라도 위반 또는 불이행하였을 때

(4) 전항에 의거 □갑□이 본 계약을 해제하였을 경우 □을□은 이의를 제기하거나 손해      배상을 청구할 수 없다.

제14조 【지체상환금】

□을□이 본 공사기간내에 완성하지 못할때는 그 익일부터 계산하여 완공할 때까지 매일 계약금의 3/1000에 해당하는 지체상환금을 지불해야 한다.

제15조 【허가승인 및 검사】

□을□은 관계 당국의 허가승인 및 검사를 요하는 사항은 책임지고 대행하여야 한다.

제16조 【해  석】

계약서 및 유첨되는 시방서, 도면, 합의서, 각서 등 제반서류의 해석에 이전이 있을시는 □갑□의 해석하는 바에 따른다.

제17조 【기  타】

1. □을□은 □갑□으로부터 입수된 기술자료 도면 기타정보를 본 계약의 목적외에 타목적으로 유용하지 못한다.

2. 본 계약에 관하여 소송이 발생할 경우 □갑□의 본사 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

3. 본 계약에 명시하지 않은 사항은 일반상관례에 준하여 □갑□의 해석하는 바에 따른다

상기와 같이 계약하며 본 계약을 입증하기 위하여 계약서 2통을 작성하고 □갑□, □을□ 쌍방이 서명 날인후 각각 1부씩 보관한다

년	월	일

(갑)  주  소 :

상  호 :

대표자 :	(인)

(을)  주  소 :

상  호 :

대표자 :	(인0