특약점 계약서

=====================

(이하 □갑□이라 함)와           이하 □을□이라 함)는 아래와 같이 특약점계약을 체결하고 이를 성실히 준수하기로 약정한다.

제1조 【상품의 매매】

1. □갑□은 본 계약 및 본 계약에 따른 부대계약(이하 □개별계약□이라 함)의 제조건에 따라 □갑□이 생산판매하는 제품과 동부분품(이하 □상품□이라 함)을 □을□에게 매도하고, □을□은 이를 매수하여 □을□의 책임과 부담으로 수요자에게 판매한다.

2. □갑□이 □을□에게 판매하는 □상품□의 구체적인 품목 및 수량 등은 □갑□과 □을□의 □개별계약"시에 상호 협의하여 결정한다.

제2조 【담보의 제공】

1. □을□은 본 계약 및 □개별계약□에 의거 발생하는 □갑□의 일체의 채권을 담보하기 위하여 □갑□이 정하는 금액 상당의 부동산 또는 기타 재산권을 □갑□에게 담보로 제공하여야 한다.

2. 담보목적물은공인 감정평가기관의 평가를 받아야 하며, 평가에 따른 비용 및 담보물권 설정비용 일체는 □을□이 부담한다. 단, □갑□은 자신의 필요에 따라 담보목적물을 직접 평가할 수 있다.

3. 담보목적물의 가치감소 및 멸실 또는 기타 사유로 담보목적을 충분히 달성할 수 없다고 □갑□이 인정하는 경우, □을□은 □갑□의 요청에 따라 추가 담보를 제공하여야 한다.

제3조 【외상공급 한도】

□갑□은 전조에 의거 □을□이 □갑□에게 담보로 제공한 부동산 기타 재산권에 대하여 □갑□이 인정하는 유효 담보가액 범위내에서 □을□에게 상품을 외상 공급할 수 있다.

제4조 【상품 가격】

1. □갑□이 □을□에게 판매하는 □상품□가격은 판매시 또는 □개별계약□ 체결시에 □갑□이 결정한다.

2. □을□이 수요자에게 판매하는 □상품□가격은 □갑□이 제시하는 장려가격을 고려하여 □을□이 결정한다.

제5조 【대금 결제】

1. □상품□ 대금은 □상품□ 인도와 동시에 현금으로 지급하는 것을 원칙으로 하되, □갑□이 인정하는 경우에는 75일 이내 기한부 결제조건의 당좌수표 또는 은행도 약속어음으로 결제할 수 있다.

2. □을□이 □상품□ 대금의 지급을 게을리한 경우, □갑□은 지불일자로부터 기산하여 연 2할 5품의 이율에 의한 지체상금을 □을□에게 청구할 수 있다.

제6조 【상품검사 및 하자통지 의무】

□을□이 □상품□을 수령하면 지체없이 이를 검사한 후 즉시 인수증을 □갑□에게 교부하여야 하며, 하자 또는 수량의 부족을 발견한 경우 이를 즉시 □갑□에게 통지하지 아니하면 이로 인한 완전품과의 교환, 계약해지, 대금감액 또는 손해배상을 청구하지 못한다.

제7조 【위험 부담】

□갑□이 □을□에게 □상품□을 인도한 후 □상품□ 에 대하여 발생하는 손해, 도난, 화재 등 일체의 위험은 □을□이 부담한다.

제8조 【소유권 이전시기】

□상품□ 의 소유권은 그 대금채무를 완제하였을 때 □갑□으로부터 □을□에게 이전된다.

제9조 【아프터 서비스】

□을□이 판매한 □상품□의 아프터서비스는 □을□의 책임하에 수행되어야 하며, □을□은 수요자의 보수요구에 응할 수 있는 기술, 시설 및 인원을 갖추어야 한다. 단, □을□이 보수 불가능한 경우에 한하여 □갑□은 □을□의 보수요청에 응할 수 있으며, 또한 □을□이 아프터서비스에 대한 기술지도를 요청하거나 부품공급을 요청할 때에는 상호협의하는 적정가격으로 적시에 응하도록 한다.

제10조 【자료 협조】

1. □을□은 □상품□ 판매에 필요한 정보를 □갑□에게 수시로 제공, 협조한다.

2. □을□은 □갑□이 통고하는 주문, 출하, 수금방식을 준수, 이행하여야 하며, □갑□은 □을□의 □상품□ 판매자료를 열람하거나 요청할 수 있다.

단, □을□은 동 자료에 대하여 책임을 져야 한다.

제11조 【진열상품의 무상대여 등】

1. □갑□은 □을□의 □상품□ 전시용 진열대나 특약점 인식간판을 □갑□이 정하는 규격으로 특정하도록 요구할 수 있으며, □갑□은 동 진열대나 인식간판의 제작경비 중 일정한도를 보조하거나 전시용 □상품□을 무상으로 대여할 수 있다.

2. 본 계약을 해지하는 경우 또는 기간만료시 □을□은 즉시 전항의 무상대여 □상품□과 인식간판을 갑에게 반환한다.

제12조 【상  호】

1. □을□이 □갑□의 상호 또는 □갑□을 대표하는 영어를 □을□의 상호에 포함하여 사용코자 하는 경우에는 사전에 □갑□의 서면승인을 받아야 한다.

2. □을□은 본 계약이 만료 또는 해지되는 경우 전항의 상호를 사용할 수 없다.

제13조 【기한의 이익상실】

다음의 경우 □을□은 당연히 □갑□에 대한 모든 채무의 기한이 이익을 상실하며 □갑□은 사전 최고없이 일방적으로 본 계약을 해지할 수 있다.

1. □을□이 □상품□대금의 지급을 지체하거나 □갑□의 지시에 따르지 아니한 때

2. □을□의 판매활동 또는 그 실적이 심히 부진하거나 □갑□의 신용을 해하는 행위를 한 때

3. □을□이 발행하여 □갑□에게 교부한 수표 또는 어음이 거래정지 또는 부도된 때

4. □을□이 제3자로부터 압류, 가압류, 가처분, 강제집행, 경매처분 또는 파산선고를 받았거나 받을 우려가 있다고 □갑□이 인정한 때

5. □을□일 본 계약 또는 □개별계약□을 위반한 때

6. □을□이 □상품□의 시장가격질서를 문란시키거나 문란케 할 우려가 있다고 □갑□이 인정한 때

7. □을□에게 □갑□의 권리 또는 이익을 해하는 행위 또는 사실이 있거나 그 우려가 있다고 □갑□이 인정한 때

제14조 【계약기간】

1. 본 계약의 유효기간은 계약일로부터 1년으로 하며, 차기일 이후는 계약종료 1개월 전까지 어느 일방 당사자가 상대방에게 해약의 서면 의사표시를 하지 않는 한 매 1년씩 자동적으로 연장된다.

2. 본 계약 종료시 유효한 상태에 있는 □개별계약□에 대하여 본 계약은 당해 □개별계약□의 존속기간 중  유효한 것으로 본다.

제15조 【관할법원】

본 계약 또는 □개별계약□에 관한 소송의 관할법원은 □갑□의 본점 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

제16조 【특약사항】

양 당사자는 □상품□에 설치공사가 필요한 경우에는 상기 제1조 - 제15조의 규정 이외에 다음 사항을 추가로 준수할 것을 상호 합의한다.

1. □을□이 수요자에게 판매한 □상품□에 대한 설치공사 및 준공검사는 □을□이 자신의 책임으로 수행한다. 단, □을□의 요청에 따라 □갑□은 동 설치공사 및 준공검사를 대행할 수 있다.

2. □갑□이 수요자에게 판매한 □상품□에 대한 설치공사 및 준공검사는 □갑□이 자신의 책임으로 수행한다. □갑□은 필요시 □을□에게 동 설치공사 및 준공검사를 요청할 수 있다.

3. □개별계약□은 양 당사자가 상호합의한 별첨주문서에 기명날인함으로써 체결된 것으로 한다. 단, 본 계약과 □개별계약□간에 차이가 있을 시는 □개별계약□의 내용을 우선으로 한다.

4. □을□은 전항에 의한 □갑□과의 □개별계약□체결 전, 또한 수요자와의 판매계약 체결에 앞서 해당 □상품□의 규격에 대하여 □갑□과 협의를 거친 후 수요자와 규격을 결정하여야 한다.

이상 본 계약을 증명하기 위하여 본 계약서 2부를 작성하고, 양당사자가 기명 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

년     월     일

□갑□  주  소 :

상  호 :

대표자 :

□을□  주  소 :

상  호 :

대표자 :